Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Типовой договор на изготовление изделия из искусственного камня

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на изготовления изделия из искусственного камня

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п. Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется. Произвести замер предполагаемого места установки изделия если таковое требуется. Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.

Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта:. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.

Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости — строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ услуг удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ услуг.

Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ услуг и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ услуг. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя.

На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку монтаж. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика.

За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность штраф, пеня, неустойка. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров.

При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Добавить сайт в закладки. Договор комиссии Договор оказания услуг Договор залога Договор авторского заказа Договор управления имуществом Договор коммерческой концессии Договор лизинга Другие документы.

Калькулятор пеней по налогам. Сумма прописью. Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня Образец договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня, заключаемый между физическим и юридическим лицом. Скачать бланк в формате docx: dogovor-podryada-na-izgotovleniya-stoleshnicy-iz-iskusstvennogo-kamnya. Исполнитель Юр. Вопросы и комментарии:. Курс ЦБ РФ с USD 76,82 -0, EUR 89,66 -0, Пользовательское соглашение.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня

Войти Регистрация. Папка пуста. Как только деятельность начинает приносить доход, актуальным становиться вопрос о возможности вывода заработанных средств.

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам 29 августа года озвучил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ. Самостоятельное закрытие ИП. Достаточно простая процедура, которая, по сути, заключается в подготовке ряда документов и совершении некоторых подготовительных процедур уплата налогов, сборов, увольнение сотрудников и прочее.

Наследование по закону применяется в случаях, когда завещание отсутствует, затрагивает только часть наследственного имущества или было признано в суде недействительным. Лицензия такси — разрешение на осуществление деятельности по перевозке легковым транспортом, выдается уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, на срок не менее 5 лет. Самостоятельная регистрация ИП. Достаточно легкая процедура, которая, по сути, заключается в подготовке нескольких простых документов.

Способ трудоустройства определяет порядок оформления на работу, права и обязанности сторон, ответственность, порядок уплаты налогов и обязательных взносов и многое другое. Ранее это могли сделать лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели.

При заключении договора купли-продажи автомобиля договор не единственный нужный вам документ. Так же вы можете придать данному договору особую значимость, дополнив, его актом приёма-передачи, но делать это не обязательно.

И так чтобы легально работать в качестве юридического лица организации , нужно зарегистрироваться в отделении ФНС РФ по месту регистрации. Гражданско-правовой договор - соглашение сторон на выполнение определенных работ или оказание услуг, регулируемое нормами Гражданского кодекса РФ. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.

Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п. Если таковое требуется.

Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика. Произвести замер предполагаемого места установки изделия если таковое требуется. Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.

Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ услуг изделие. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору.

Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости — строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ услуг удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ услуг.

Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ услуг и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ услуг.

На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.

Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку монтаж. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика.

За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность штраф, пеня, неустойка. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Публикация отзыва производится после предварительной модерации. Порядок предоставления права использования программ приложение к лицензионному договору. Договор купли-продажи товара. Договор аренды нежилых помещений. Восстановление пароля Готово Назад. Главная Новинки Популярные Интересные Папка пуста.

Мы в социальных сетях:. Вывод прибыли из бизнеса в году Как только деятельность начинает приносить доход, актуальным становиться вопрос о возможности вывода заработанных средств. Правовые основы. Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня Положить в папку. Скачать документ. Написать отзыв Отзывов нет. О сайте Главная страница Документы.

Сервис и помощь Поиск документов Обратная связь. Навигация Все документы Партнерам. Рассказать о сайте.

Если в результате указанного контрольного обмера Подрядчик придёт к выводу о необходимости внесения изменений дополнений в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику. В этом случае стороны могут внести согласованные изменения дополнения в спецификацию. В случае необоснованного отказа от подписания акта в течение трех рабочих дней с момента передачи изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п.

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей.

Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия. Срок изготовления изделия рабочих дней. Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Состав агломерата: кварцевый песок, дробленый мрамор или гранит, в отдельных случаях..

Кварцевый агломерат, самый стойкий, относительно внешних воздействий, искусственный камень. В производстве кварцевого агломерата, в качестве основного материала, используется чистый жильный кварц, дроблённый в крошку, промытый, высушенный и рассортированный по фракциям разных размеров Натуральный камень — непревзойденный материал для изготовления любых рабочих поверхностей.

Наряду с высокими показателями прочности и износостойкости, натуральный камень поражает своим великолепием оттенков и текстур. Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня: шаблон заполнения. Скачайте бесплатный образец или закажите документ у.

Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня; Форма договора на изделия из искусственного камня; Договор. Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня бесплатно.

Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня заполняется в двух экземплярах.

Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса. В таком случае на руках у каждой стороны остается по одному экземпляру. Документы Договоры и соглашения Договор подряда. Скачать образец. Как работает Правовед. Тип документа Договоры и соглашения. Договор подряда. Мне нужно. Подробное описание. Стоимость документа По договоренности с юристом Я планирую заплатить руб. Изготовление столешницы из искусственного камня на заказ — проверенный способ сделать интерьер не просто особенным, но и долговечным.

В производстве каменных столов мы используем жесткую алюминиевую подложку, поэтому поверхность служит минимум 10 лет. Такая столешница идеально подойдет и для жилых, и для общественных помещений — магазинов, ресторанов, фитнес-центров и парков.

Большинство мастерских расположены за МКАД. Специалисты сами выбирают удобный день для замеров и монтажа. За все дополнительные работы — подрезку поверхности, вырезы под раковину — вы платите дополнительно. По заявкам, оставленным в нерабочее время, — перезвоним в ближайший рабочий день.

Компания Vita Stone предлагает изготовить столешницу из искусственного камня на заказ. Вам надоела типовая мебель? Хочется сделать интерьер эксклюзивным, особенным, современным? Акриловые поверхности, созданные нашими мастерами, будут полностью соответствовать вашим требованиям.

Вы сможете выбрать марку камня, цвет, размеры вкраплений, матовую или глянцевую полировку. При вызове замерщика, наш мастер привезёт с собой чемодан с образцами. Каждый образец можно будет посмотреть и потрогать.

Каталог цветов. Мы сделаем для вас красивую и практичную столешницу. Чтобы сделать ваш интерьер особенным и неповторимым, помимо стандартных параметров, мы готовы предложить несколько вариантов стилизации изделий.

Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению, сборке и установке деревянной лестницы. Изготовление металлических лестниц и перил. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда 3.

Типовой договор Форму договора на изготовление лестницы Договор на изготовление и монтаж лестницы. Договор на изготовление изделий из искусственного камня на себя обязательства выполнить работы по изготовлению, доставке и монтажу. Кухни на заказ по цене выставочных образцов! Записей 32, Страницы 1 [2] [3] [4]. Текст сообщения Введите код.

Есенина, д. Большинство хозяек предпочитают матовые столешницы в светлых и белых тонах. Матовые столешницы гармоничны и просты, они легко вписываются в интерьеры. К преимуществам столешниц с матовой поверхностью относятся высокая практичность и легкость при очищении от загрязнений, а о повреждениях и мелких царапинах можно будет забыть навсегда. Такие акриловые кухонные фартуки или столешницы подходят под дизайн большинства современных кухонь, позволяют гармонично вписать в ансамбль различные по фактуре и цвету предметы кухонного обихода, создают законченность стиля.

Глянцевая поверхность популярна в темных тонах, они дополняют изысканность искусственного камня. Ответственность сторон. Аналогичные санкции применяют к Заказчику в части оплаты работ.

Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т. После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4 четырех рабочих дней или специально оговоренного срока по соглашению сторон. Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. Столешницы из искусственного камня Тюмень Стоимость и сроки от производителя! Site Navigation.

Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору камней. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на своевременно в полном объеме оплаченные работы. Для изделья работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков третьих лиц.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — договорами коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

При изготовлении различных предметов интерьера мы используем искусственный камень Granicoat — имитацию природного гранита. Такой камень обладает высокими эксплуатационными характеристиками и в то же время оптимальной стоимостью, что. Мы не продаём готовые столешницы из искусственного камня.

Все изделия делаем только под заказ на собственном производстве — каждый раз по индивидуальным размерам и параметрам. Долго ждать не придётся: столешница любой сложности будет установлена у вас дома уже через неделю с момента замера.

Работаем только с листовым акриловым камнем известных, проверенных временем и спросом марок: Corian, Staron, Hi-Macs, Hanex, Tristone, Grandex. Цветопередача обычного монитора не позволяет передать все богатство оттенков искусственного, поэтому для демонстрации образцов дизайнер-замерщик бесплатно выезжает к вам и показывает образцы камней.

Вы можете не только своими глазами увидеть оттенки и игру света в, но и попробовать на ощупь, ведь столешница — это поверхность, к которой должно быть приятно прикасаться каждый день. Получая доступ к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.

Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Такие изменения вступают в силу по истечении 1 Одного дня с момента размещения новой версии Соглашения на сайте.

При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта. На кухне изделие из это обычно столешница, как в самом кухонном гарнитуре, так и столешница для обеденного стола или фартук из декоративного камня на кухне.

Если в прихожей коттеджа или частного дома есть лестница на другой этаж, то изготавливают ступени из камня, балясины и другие составляющие лестницы. Gralit — композитный материал премиум класса. Это литьевой искусственный камень гранит на основе полиэфирных смол. Изначально Gralit находится в жидком виде. Из него льется изделие необходимой формы и размеров. При производстве готового изделия нет отходов -обрезков, как у листового.

Мы производим столешницы, крышки столов, барные стойки, подоконники. Все поверхности монолитные, не пустотелые, без подложек из ДСП или других материалов, структура Gralit однородна на всю глубину. Если Вы проводите много времени на кухне, то наверняка замечали, как недолговечны кухонные столешницы.

От эксплуатации они трескаются, вздуваются, теряют внешний вид. Но у Вас есть возможность избежать подобных неприятностей, если Вы установите столешницу из акрилового искусственного или кварцевого агломерата от компании МИК-НН. Большинство мебельных компаний, занимающихся производством корпусной мебели не имеют собственного производства по изготовлению столешниц из камня. Для выполнения работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков третьих лиц.

Типовой договор на изготовление изделия из искусственного камня

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п. Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности.

Если таковое требуется. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта:. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору.

Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ услуг удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ услуг. Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ услуг и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.

Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ услуг. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя.

На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку монтаж.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность штраф, пеня, неустойка. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.

При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика. Исполнитель обязуется: 4. Произвести замер предполагаемого места установки изделия если таковое требуется. После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4 четырех рабочих дней или специально оговоренного срока по соглашению сторон.

Для выполнения работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков третьих лиц. Заказчик обязуется: 5. Предоставить Исполнителю возможность беспрепятственного доступа на Объект Работ в течение всего срока выполнения Работ по Договору, в том числе возможность складирования материалов, возможность пользования инструментами, оборудованием и т. Обеспечить Исполнителю возможность подключения к электрическим сетям на Объекте работ. Все затраты и расходы, возникшие в связи с выполнением требования настоящего пункта ложатся на Заказчика.

Работы по монтажу должны проводиться в том же помещении где и будет устанавливаться изделие. В случае если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не указанных в Приложении 1 и по этой причине в существенном превышении определенной сторонами стоимости работ, Исполнитель обязуется своевременно предупредить об этом Заказчика. Оплата работ и порядок расчетов Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке: 3. Все споры и разногласия, возникшие в период действия Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. К отношениям сторон по настоящему договору применяется право Российской Федерации. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Особые условия.

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Юридические адреса сторон. Свободы, д. Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет — 15 пятнадцати календарных дней. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.

Заказчик обязуется: 4. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ услуг изделие. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Поделиться: Facebook. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.

Все поля обязательны для заполнения. Что нужно при оформлении свидетельства о рождении ребенка. Адвокат тулы по автомобильному праву.

www.online-document.ru

Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров.

Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п. Если таковое требуется. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика. Исполнитель обязуется: 4. Произвести замер предполагаемого места установки изделия если таковое требуется. После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4 четырех рабочих дней или специально оговоренного срока по соглашению сторон.

Для выполнения работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков третьих лиц. Заказчик обязуется: 5. Предоставить Исполнителю возможность беспрепятственного доступа на Объект Работ в течение всего срока выполнения Работ по Договору, в том числе возможность складирования материалов, возможность пользования инструментами, оборудованием и т. Обеспечить Исполнителю возможность подключения к электрическим сетям на Объекте работ.

Все затраты и расходы, возникшие в связи с выполнением требования настоящего пункта ложатся на Заказчика. Работы по монтажу должны проводиться в том же помещении где и будет устанавливаться изделие.

В случае если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не указанных в Приложении 1 и по этой причине в существенном превышении определенной сторонами стоимости работ, Исполнитель обязуется своевременно предупредить об этом Заказчика. Оплата работ и порядок расчетов Оплата работ производится Заказчиком в следующем порядке: 3.

Аналогичные санкции применяют к Заказчику в части оплаты работ. Все споры и разногласия, возникшие в период действия Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г. К отношениям сторон по настоящему договору применяется право Российской Федерации.

Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Особые условия. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. Юридические адреса сторон. Свободы, д. Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ. Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления составляет — 15 пятнадцати календарных дней.

Дата доставки может отличаться от Даты установки изделия по причинам не зависящим от Исполнителя, либо по причине невозможности Заказчика присутствовать на момент установки в течении часов. Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.

Заказчик обязуется: 4. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.

Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ услуг изделие. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в п. Your comment Типовой договор на изготовление изделия из искусственного камня. Михаил Обухов Семейное право About The Author Михаил Обухов -. Previous Бланк документа на внж.

Next Срок загранпаспорта истекает выпустят на границе. Свежие записи Срок давности задолженности по квартплате Свидетельские показания в письменном Работа в интернете на дому без вложений сборка ручек Образец приказа о повышении оклада директору единственному учредителю Могут ли долг за квартплату списать с карты без ведома владельца. Свежие комментарии.

Close Home.

Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.

На странице представлена, актуальная в году, Форма договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня, заключаемый между физическим и юридическим лицом. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

Договор на изготовление изделий из искусственного камня

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия. Срок изготовления изделия рабочих дней.

Site Navigation. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору камней. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на своевременно в полном объеме оплаченные работы. Для изделья работ по договору Исполнитель имеет право привлекать субподрядчиков третьих лиц. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — договорами коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота. Дорогие читатели!

Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на изготовления столешницы из искусственного камня бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса.

Компания Камень мечты занимается изготовлением и установкой таких изделий как: подоконники, столешницы, кухонные столешницы, мойки из искусственного камня в Одинцово, Москве и Московской области. У нас вы сможете заказать столешницы, подоконники и др.  Общество с ограниченной ответственностью «Камень мечты», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Якимова О. А., действующего на основании Устава, с одной стороны,,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице., действующего на основании Паспорта, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня. Искусственный камень — популярный материал на современном рынке отделочных материалов.

Войти Регистрация. Папка пуста. Как только деятельность начинает приносить доход, актуальным становиться вопрос о возможности вывода заработанных средств. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам 29 августа года озвучил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ.

[YANDEXREETEXTUNIQ-1-2]

.

.

.

Комментариев: 2
  1. Ефросиния

    ПОЧЕМУ НАЗЫВАЮТ ДОЧЕРНИМИ КАМПАНИЯМИ, СКОРЕЕ ,СЫНОВНИЧЬИМИ СТОИЛО БЫ НАЗЫВАТЬ.ОДНИ СЫНКИ НЕНАГЛЯДНЫЕ УПРАВЛЯЮТ ПАПКИНЫМИ БОГАТСТВАМИ.

  2. Станислава

    К БАБКЕ С ОБЫСКОМ , ИЗЫМАЕМ ВАЛЕЖНИК ИЗ ЛЕСА !

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.